Vzorec pogodbe o zagotavljanju informacijskih storitev, sklenjene med pravnimi osebami. Zagotavljanje informacijskih storitev na sodobnem trgu
Spletna stran z brezplačnimi vzorci zahtevkov, reklamacij, pogodb itd
SPORAZUM
zagotavljanje informacijske storitve v osebi, ki deluje na podlagi, v nadaljevanju " Izvršitelj", na eni strani in v osebi, ki deluje na podlagi, v nadaljevanju " Stranka", na drugi strani, v nadaljevanju "pogodbenici", sta sklenili ta sporazum, v nadaljevanju " dogovor«, o naslednjem:1. PREDMET POGODBE
1.1. Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku omogočil dostop do naslednjih baz podatkov (DB): na internetnem viru na naslovu: on-line (v nadaljevanju »storitve«), naročnik pa bo te storitve plačal.
1.2. Za zagotavljanje storitev iz točke 1.1 te pogodbe se izvajalec zavezuje, da bo stranki zagotovil prijavo in geslo za dostop do baze podatkov (v nadaljnjem besedilu: poverilnice).
1.3. Izvajalec zagotavlja storitve naročniku od datuma prejema denar Stranka na bančni račun izvajalca.
2. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK
2.1. Pravice in obveznosti izvajalca:
2.1.1. Izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje v delovnih dneh dokončal delo registracije stranke za delo z bazo podatkov in stranki posredoval poverilnice za dostop do baze podatkov, določene v členu 1.1 pogodbe.
2.1.2. Izvajalec pošlje obvestilo o možnosti dela z bazo podatkov in poverilnicami stranki po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je stranka navedla v pogodbi.
2.1.3. Izvajalec je dolžan naročniku zagotoviti spletni dostop najmanj 96 ur na teden.
2.1.4. Izvajalec se zavezuje maksimalno kratek čas odpraviti motnje v delovanju strežnika, povezane s spremembami Tehnične specifikacije delo in drugi razlogi, odvisni od izvajalca.
2.1.5. Izvajalec ima pravico naročnika izključiti iz seznama uporabnikov baze podatkov, mu prenehati opravljati storitve in odpovedati pogodbo v enostransko brez nadomestila za izgube stranki, če je stranka kršila pogoje iz členov 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 pogodbe. V tem primeru se bo pogodba štela za odpovedano z dnem, ko izvajalec pošlje obvestilo o odpovedi pogodbe po elektronski pošti ali pismu.
2.2. Pravice in obveznosti naročnika:
2.2.1. Stranka se zavezuje, da ne bo reproducirala informacijskega gradiva, prejetega v okviru te pogodbe, brez pisnega dovoljenja izvajalca.
2.2.2. Stranka se zavezuje, da prejetega gesla za pravico do dela z bazo podatkov ne bo posredovala tretjim osebam brez pisnega soglasja izvajalca.
2.2.3. Naročnik se zavezuje, da bo izvajalčev račun plačal v delovnih dneh od dneva izstavitve računa.
2.2.4. V primeru spremembe uradnega in elektronskega naslova se naročnik zavezuje, da bo o tem nemudoma obvestil izvajalca, sicer bodo sporočila poslana na prejšnji naslov.
2.2.5. Stranka ima pravico do brezplačna zamenjava geslo v primeru izgube in/ali uporabe s strani tretjih oseb proti volji stranke.
3. STROŠKI STORITEV IN POSTOPEK PLAČILA
3.1. Stroški storitev po tej pogodbi so rubljev, vključno z 18% DDV v višini rubljev.
3.2. Naročnik plača akontacijo v višini 100% vrednosti storitve na podlagi računa, ki ga izda izvajalec, najkasneje v delovnih dneh od dneva prejema računa.
3.3. Datum plačila storitve s strani naročnika je datum prejema sredstev na bančni račun izvajalca.
3.4. Izvajalec jamči, da bo znesek plačila ves čas trajanja pogodbe nespremenjen.
4. POSTOPEK DOBAVE IN PREVZEMA
4.1. Obdobje izvajanja storitev po pogodbi je obdobje, ki se začne od dneva prejema sredstev na TRR izvajalca do konca leta 2016.
4.2. Ob koncu obdobja opravljanja storitev izvajalec v delovnih dneh pošlje stranki potrdilo o prevzemu in račun, izdan v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.
4.2. Naročnik je dolžan v delovnih dneh od dneva prejema potrdila o prevzemu izvajalcu posredovati podpisano potrdilo ali obrazloženo zavrnitev podpisa. Če stranka ne upošteva ta pogoj, se šteje, da so obveznosti izvajalca do naročnika po tej pogodbi v celoti izpolnjene, potrdilo o prevzemu pa se šteje za pravilno izvršeno.
5. POGOJNI POGOJI POGODBE
5.1. Stranki se zavezujeta, da bosta zagotovili zaupnost strankinih poverilnic za dostop do baze podatkov.
5.2. Vsaka od pogodbenic se zavezuje, da ne bo na noben način razkrila (dala na voljo tretjim osebam, razen v primerih, ko imajo tretje osebe ustrezna pooblastila na podlagi neposrednih navodil zakona) zaupnih informacij druge pogodbenice, do katerih je pridobila dostop, ko ob sklenitvi te pogodbe in v času izvrševanja obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe. Ta pogoj pogodbe velja tudi po izteku pogodbe.
6. ODGOVORNOST STRANK
6.1. Izvajalec ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi nastala naročniku zaradi razkritja njegovih poverilnic. Izvajalec ni odgovoren za kršitev zaupnosti poverilnic naročnika, ki je posledica neomejenega dostopa do komunikacij naročnika.
6.2. Izvajalec ni odgovoren za kakovost komunikacijskih linij Naročnika, kot tudi ne za prekinitve v zagotavljanju storitev, ki so posledica dejanj ali neukrepanja tretjih oseb in/ali nedelovanja transportnih in informacijskih kanalov, ki se nahajajo izven Izvajalčevih lastnih sredstev, tako dobro, kot potrebna popravila in/ali zamenjavo opreme in programsko opremo Izvajalec, tudi v izrednih razmerah.
6.3. Izvajalec ne odgovarja za kršitve pravic tretjih s strani naročnika.
6.4. Izvajalec ni odgovoren za izgubljeni dobiček in izgubljeni dobiček ter za morebitne posredne izgube, ki jih ima naročnik zaradi uporabe ali neuporabe storitev izvajalca po tej pogodbi.
7. VIŠJA SILA
7.1. Stranki sta oproščeni odgovornosti za delno ali popolno neizpolnitev obveznosti iz te pogodbe, če je bila ta neizpolnitev posledica okoliščin višje sile, ki so nastale na ozemlju izvajanja te pogodbe po njeni sklenitvi, ali če neizpolnitev obveznosti s strani Stranki po Sporazumu je bila posledica dogodkov nujnost ki jih stranki nista mogli niti predvideti niti preprečiti z razumnimi ukrepi.
7.2. Za okoliščine višje sile se štejejo dogodki, na katere stranka ne more vplivati in za njihov nastanek ni odgovorna, kot so: vojna, upor, potres, poplava, požar ali podobni pojavi, stavka, vladni predpisi, odredbe (odloki) vladne agencije(predsednik Ruske federacije), zakoni in drugi dokumenti pristojnih organov, sprejeti po podpisu tega sporazuma in onemogočajo izpolnjevanje obveznosti, določenih s tem sporazumom, ter dejanja državnih ali občinskih organov in njihovih predstavnikov, ki ovirajo izpolnjevanje pogojev pogodbe in druge nepredvidene okoliščine, vključno s težavo z mestnim električnim omrežjem.
7.3. Pogodbenica, ki navaja okoliščine višje sile, je dolžna o nastopu takih okoliščin pisno obvestiti drugo stranko in priložiti kopije ustreznih dokumentov. Informacije morajo vsebovati podatke o naravi okoliščin ter oceno njihovega vpliva na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti iz te pogodbe in na rok za izpolnitev obveznosti.
7.4. V primeru višje sile se rok za izpolnitev obveznosti po tej pogodbi prestavi sorazmerno s časom trajanja teh okoliščin in njihovih posledic.
7.5. Če okoliščine višje sile trajajo več kot 3 mesece, se ta pogodba šteje za odpovedano brez medsebojnih obveznosti.
8. POSTOPEK REŠEVANJA SPOROV
8.1. V primeru navzkrižja med pogoji ali določili te pogodbe ter dodatki in/ali dodatnimi sporazumi bodo prevladali pogoji iz dodatkov in/ali dodatnih sporazumov k tej pogodbi.
8.2. Pri vseh vprašanjih, ki niso urejena s tem sporazumom, bosta pogodbenici ravnali po veljavni zakonodaji Ruska federacija.
8.3. Vse morebitne spore, ki bi izhajali iz te pogodbe ali v zvezi z njo, bosta stranki skušali reševati s pogajanji. Če se stranki ne sporazumeta o spornem vprašanju, se po zahtevku obrneta na mestno arbitražno sodišče. Rok za obravnavo zahtevkov je dni.
9. KONČNE DOLOČBE
9.1. Ta sporazum začne veljati z dnem podpisa in velja, dokler ga stranki v celoti ne izvršita.
9.2. Ta pogodba se lahko prekine na podlagi medsebojnega dogovora strank ali enostransko v skladu s členom 2.1.5 pogodbe.
9.3. Izvajalec lahko to pogodbo enostransko odpove, če stranka zamudi plačilne roke, določene v členu 3.2 pogodbe, za več kot koledarskih dni. V tem primeru se pogodba šteje za odpovedano po izteku navedenega roka.
9.4. Nobena pogodbena stranka nima pravice prenesti svojih pravic in obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo brez pisnega soglasja druge pogodbene stranke.
9.5. Vse spremembe in dopolnitve k tej pogodbi so veljavne, če so sestavljene v pisni obliki in podpisane s strani strank, so njen sestavni del in zanje veljajo vse določbe, ki veljajo za pogodbo.
9.6. Stranki se pisno obvestita v enem dnevu o spremembi naslova in bančnih podatkov.
9.7. Vsako obvestilo, ki ga v skladu s tem sporazumom ena pogodbenica pošlje drugi, se pošlje v obliki priporočenega pisma ali telegrama na naslov druge pogodbenice, naveden v razdelku 10 tega sporazuma, z obvezno potrditvijo prejema obvestilo druge pogodbenice. Nujna obvestila se lahko pošljejo na drug način, ki zagotavlja potrditev dejstva in datuma prejema (po faksu, elektronski pošti).
9.8. Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih z enako pravno veljavo, po enega za vsako od pogodbenic.
10. PRAVNI NASLOVI IN BANČNI PODATKI STRANK
Izvršitelj
Stranka Pravno naslov: Poštni naslov: INN: KPP: Banka: Gotovina/račun: Dopisnik/račun: BIC:
11. PODPISI STRANK
Izvajalec _________________
Stranka_________________
za opravljanje informacijskih storitev v osebi, ki deluje na podlagi, v nadaljevanju " Stranka", na eni strani in v osebi, ki deluje na podlagi, v nadaljevanju " Izvršitelj", na drugi strani, v nadaljevanju "pogodbenici", sta sklenili ta sporazum, v nadaljevanju " dogovor«, o naslednjem:1. POJMI IN DEFINICIJE
1.1. URL naslov stranke - kateri koli internetni naslov, ki vključuje polno ime domene stranke: (ne glede na protokole in druge elemente URL naslova);
1.2. Iskalni sistem – Yandex (yandex.ru) in Google (google.ru). Določene pravice in obveznosti, pogoji, določeni v pogodbi v zvezi z iskalnim sistemom, se štejejo za ločene pravice in obveznosti, pogoji v zvezi z vsakim od navedenih iskalnikov, kot da bi bila v zvezi z vsakim od iskanj sklenjena posebna pogodba. sistemov, razen če iz vsebine ali bistva pogodbe ne izhaja drugače;
1.3. Prva stran – spletna stran iskalnika, ki vsebuje prvih 10 rezultatov iskanja za iskalno poizvedbo internetnega uporabnika;
1.4. Vsebina – vsebina spletne strani in/ali celotne spletne strani, vključno z besedili, grafiko, drugimi objekti, kot tudi programsko kodo (html postavitev);
1.5. Ključne besede – besede in besedne zveze, o katerih sta se stranki dogovorili v prilogi št. 1 k pogodbi. »Ključne besede« v nadaljevanju, razen če je izrecno navedeno drugače, pomenijo vsako posamezno ključno besedo ali besedno zvezo, dogovorjeno v Dodatku št. 1, in vse skupaj;
1.6. Promocija (promocija v iskalnikih) - vsa dejanja (storitve) izvajalca, ki se mu zdijo potrebna, vklj. od tistih, ki so predvideni v sporazumu, katerih cilj je ustvariti pogoje za primarno doseganje cilja, določenega v členu 2.2 sporazuma;
1.7. Nominalno promocijsko obdobje – obdobje, ki naj bi bilo potrebno za doseganje URL-ja stranke za % Ključne besede na prvo stran iskalnika.
1.8. Podpora – vsa dejanja (storitve) izvajalca, ki se mu zdijo potrebna, vklj. od tistih, ki so predvideni v sporazumu, katerih cilj je ohranjanje pogojev za stalno doseganje cilja iz točke 2.2 sporazuma;
1.9. Datum začetka promocije - datum, ko je vse, kar je navedeno spodaj, zaključeno v zvezi z vsemi ključnimi besedami: pogodba je bila podpisana, plačilo je bilo izvedeno v znesku, dogovorjenem v Dodatku št. 2, ki je določen v členu 5.1 pogodbe, stranka je izvajalcu omogočil ftp dostop do spletnega mesta (če ni drugače posebej navedeno), dogovorjen z izvajalcem);
2. PREDMET POGODBE
2.1. Izvajalec se v skladu s pogoji te pogodbe zavezuje, da bo opravil dela za optimizacijo strani/mesti in rezultate dela dostavil stranki, stranka pa se zavezuje, da bo rezultate dela sprejela in jih plačala na način določen s tem sporazumom.
2.2. O vrsti, obsegu, terminu in ceni izvedbe del se naročnik in izvajalec dogovorita v prilogi, ki je sestavni del te pogodbe.
2.3. Stranki se strinjata, da bo na straneh spletnega mesta postavljena povezava do izvajalca s povezavo do spletnega mesta izvajalca.
3. GARANCIJE IZVAJALCA
3.1. Izvajalec jamči za kvaliteto izvedenih del. Če se po prevzemu dela, ki ga izvaja izvajalec, ugotovi napaka, se izvajalec zavezuje, da jo bo v delu dela, ki ga je izvedel, odpravil. Izvajalec ne odgovarja za izgubo informacij in škodo, ki nastane med delovanjem opravljenega dela po krivdi naročnika ali tretjih oseb. Izvajalec jamči za zaupnost vseh podatkov, ki mu jih posreduje naročnik za izvedbo del.
4. PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK
4.1. Izvajalec in naročnik se zavezujeta, da tretjim osebam ne bosta razkrila vsebine te pogodbe ali katerega koli njenega dela, kot tudi drugih informacij, ki jih je stranka ali izvajalec posredovala ali prejela v okviru dela po tej pogodbi.
Izvajalec je dolžan:
4.2. Izvajati dela, določena v pogodbi in dodatnih pogodbah, ter mesečno posredovati naročniku rezultate opravljenega dela v obliki poročil.
4.3. Upoštevajte roke za dokončanje del, določene v pogodbi in prilogah. Šteje se, da je delo opravljeno, če je izvajalec izpolnil svoje obveznosti v roku, določenem v dodatni pogodbi (na podlagi poročila izvajalca).
4.4. Stranki omogočiti, da preveri napredek naloge v skladu s to pogodbo.
Stranka je dolžna:
4.5. Pravočasno in v celoti plačati izvajalčeve storitve v skladu s pogoji v prilogi. Naročnik plača delo najkasneje v bančnih dneh po prejemu računa za plačilo od izvajalca.
4.6. Po potrebi posredujte izvajalcu informacije, potrebne za zagotavljanje storitve. Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti o potrebi po posredovanju podatkov.
4.7. V delovnih dneh od dneva prejema potrdila o prevzemu dela pošljite izvajalcu podpisano potrdilo o prevzemu dela ali obrazloženo zavrnitev prevzema dela. V primeru utemeljene zavrnitve s strani naročnika stranki sestavita dvostranski akt s seznamom neskladnosti opravljenega dela z nalogo in dodatnim dogovorom o roku za njihovo odpravo. Če dvostranskega akta ali obrazložene zavrnitve ni, se delo šteje za sprejeto.
4.8. Določite pooblaščenega zastopnika. Podpisati zapisnike sestankov z izvajalcem, na zahtevo izvajalca. V primeru dopolnitev in želja, na željo izvajalca pisno potrditev. Pooblaščeni predstavnik mora biti na voljo za posvet ob delavnikih. Na željo izvajalca je pooblaščeni predstavnik naročnika dolžan priti v pisarno izvajalca za posvete, soglasja in prevzem dela. Polno ime, telefonska številka in e-naslov pooblaščenega zastopnika: .
4.9. Pomagati izvajalcu pri izvajanju del z ustnimi in pisnimi posvetovanji, dajanjem pojasnil in morebitnimi drugimi Dodatne informacije, ki jih izvajalec morda potrebuje za izvedbo del, predvidenih v tej pogodbi.
Stranka ima pravico:
4.10. Prejmite strokovne nasvete o vseh vprašanjih, povezanih s tem projektom.
4.11. Sodelujte pri razvoju projektna dokumentacija(Priloga št. 1).
4.12. V vsakem trenutku preverite potek in kakovost del, ki jih izvaja izvajalec.
4.13. Med napredovanjem projekta posredujte komentarje.
4.14. Izvajalec ima pravico dati predloge za izboljšanje rezultata.
4.15. Neodvisno določite faze dela in stranki pošljite potrdila o prevzemu teh del.
4.16. Če stranka zamuja z izpolnitvijo svojih obveznosti več kot dni, enostransko odpove to pogodbo.
4.17. Če zahtevanega rezultata ni mogoče doseči, se izvajalec zavezuje, da bo stranki vrnil sredstva, za katera storitve niso bile opravljene, zmanjšana za sredstva, porabljena za projekt, vendar ne več kot % proračuna.
5. POSTOPEK ZA DOSTAVO IN PREVZEM STORITEV
5.1. Pod pogojem, da je storitev pravilno opravljena v skladu s to pogodbo, je naročnik v dneh od dneva prejema potrdila o opravljenih storitvah dolžan le-to podpisati in poslati izvajalcu oziroma v istem roku zagotoviti utemeljeno zavrnitev sprejema storitev.
5.2. V primeru utemeljene zavrnitve s strani naročnika stranki sestavita dvostranski akt s seznamom neskladnosti opravljenega dela s tehničnimi specifikacijami, potrebnimi spremembami in dodatnim dogovorom o roku za njihovo izvedbo.
5.3. Če naročnik v delovnih dneh ne predloži niti utemeljene zavrnitve niti podpisanega potrdila o opravljeni storitvi, se delo šteje za sprejeto.
6. TRAJANJE POGODBE
6.1. Pogodba začne veljati od trenutka, ko naročnik plača predplačilo.
6.2. Pogodba velja, dokler naročnik in izvajalec v celoti ne izpolnita svojih obveznosti, vendar največ dni.
7. VIŠINA IN POSTOPEK PLAČILA STORITEV
7.1. Stroški storitev, opravljenih po tej pogodbi, so rubljev.
7.2. Plačilo se izvede enkratno v skladu s Prilogo št. 1 k tej pogodbi.
7.3. Plačilo storitev s strani naročnika se izvede z nakazilom sredstev na bančni račun izvajalca. Plačilo je dovoljeno samo na podlagi računa, ki ga izda izvajalec.
7.4. Če je obseg dela, določen v Dodatku št. 1, presežen, stranki sestavita dodatno pogodbo k tej pogodbi o času, stroških in obsegu dela.
8. ODGOVORNOST STRANK
8.1. V primeru motenj v urniku dela po krivdi naročnika ima izvajalec pravico, da urnik po lastni presoji spremeni.
8.2. Izvajalec ne jamči za absolutne neprekinjene storitve ali storitve brez napak. Izvajalec stori vse razumne napore in ukrepe, da to prepreči.
8.3. Izvajalec ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki bi nastala naročniku zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe storitev ali nastala zaradi napak, opustitev, prekinitev dela, izbrisa datotek, okvar, zamud pri delu oz. prenos podatkov ali spremembe funkcij in drugi razlogi. Izvajalec ne jamči za sprejem naročnikove pošte iz oddaljenih omrežij, katerih delovanje je povzročilo uvrstitev naslova takega omrežja na sezname, na katerih izvajalčev program za dostavo pošte ne sprejema pošte.
8.4. Izvajalec ne odgovarja za kakovost komunikacijskih kanalov običajna uporaba, preko katerega je omogočen dostop do storitev.
8.5. Stranka prevzema polno odgovornost in tveganja, povezana z uporabo interneta in za besedilne vsebine, ki se nahajajo na promoviranem mestu. Izvajalec se zavezuje, da bo spletno mesto spreminjal le s soglasjem naročnika.
8.6. V drugih primerih, če obveznosti, določene s to pogodbo, niso izpolnjene, so stranke odgovorne v skladu z veljavno zakonodajo.
9. POSTOPEK REŠEVANJA SPOROV
9.1. Spori in nesoglasja, ki nastanejo pri izvajanju te pogodbe, se rešujejo s pogajanji.
9.2. Če spora ni mogoče rešiti s pogajanji, se nesoglasja rešujeta na sodišču.
10. OKOLIŠČINE VIŠJE SILE
10.1. Nobena od pogodbenih strank ne bo odgovorna za neizpolnitev ali zamudo pri izpolnitvi svojih obveznosti, če je do neizpolnitve ali zamude pri izpolnitvi prišlo zaradi okoliščin višje sile, za katere pogodbeni stranki nista mogli vedeti vnaprej in bi lahko vplival na nastanek. pravočasno izpolnitev obveznosti pogodbenic.
11. KONČNE DOLOČBE
11.1. Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so narejene v pisni obliki.
11.2. Priloge k tej pogodbi so njen sestavni del.
11.3. Ta pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih ima vsak enako pravno veljavo.
12. PRAVNI NASLOVI IN BANČNI PODATKI STRANK
Stranka
Izvršitelj Pravno naslov: Poštni naslov: INN: KPP: Banka: Gotovina/račun: Dopisnik/račun: BIC:
13. PODPISI STRANK
Stranka_________________
Izvajalec _________________
Moskva "__" ___________ 201__
Odprto Delniška družba"__________________________" (skrajšano ime - OJSC "_________________"), v nadaljnjem besedilu "stranka", ki jo zastopa generalni direktor _____________________, ki deluje na podlagi listine, na eni strani, in __________________ (kratko ime - "________________"), v nadaljnjem besedilu "izvršitelj", ki ga zastopa direktor _____________________, ki deluje na podlagi __________________, na na drugi strani, v nadaljevanju skupaj imenovani »pogodbenici«, ločeno - »pogodbenici« sta sklenili to pogodbo za zagotavljanje storitev (v nadaljevanju »pogodba«), kot sledi:
1. PREDMET POGODBE
1.1. Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku zagotavljal informacijske storitve v obliki metodoloških in informacijskih gradiv, tehnične dokumentacije (v nadaljevanju »storitve«) v skladu z projektna naloga, ki je sestavni del te pogodbe (priloga št. 1), naročnik pa se zavezuje, da bo storitve sprejel in jih plačal v skladu s pogodbo o storitvah.
2. OSNOVNI POGOJI
2.1. Zagotavljanje storitev Stranki se izvaja na papirju v enem izvodu.
2.2. Izvajalec naročniku zagotovi metodološka in informativna gradiva, tehnično dokumentacijo(Storitve) na papirju, kot tudi dve kopiji potrdila o prevzemu opravljenih storitev (v nadaljnjem besedilu "Akt") "__" ___________ 201_
2.3. Naročnik je dolžan v 10 (desetih) delovnih dneh od dneva prejema potrdila izvajalcu poslati en izvod potrdila ali obrazloženo zavrnitev sprejema opravljenih storitev.
2.4. V primeru utemeljene zavrnitve s strani stranke pogodbenici sestavita dvostranski akt s seznamom potrebnih izboljšav in roki za njihovo izvedbo.
2.5. V primeru predčasnega zaključka storitev ima stranka pravico, da jih sprejme in plača pred rokom.
3. POGOJI POGODBE
3.1. Pogodba o storitvi začne veljati od trenutka, ko jo podpišeta stranki in velja do "" _ 201_.
4. STROŠKI POGODBE IN POSTOPEK PLAČILA
4.1. Za opravljene storitve naročnik plača izvajalcu ceno v višini _______ (_____________________) rubljev, vključno z DDV 18% -
___________ rubljev.
4.2. Plačilo storitev se izvede v 20 (dvajsetih) delovnih dneh po podpisu akta s strani obeh strank, z nakazilom sredstev na TRR izvajalca.
4.3. Med trajanjem te pogodbe o storitvi imata stranki pravico spremeniti znesek sredstev, ki jih je treba plačati izvajalcu, določen v členu 4.1 pogodbe o storitvi, o čemer stranki skleneta dodatno pogodbo k pogodbi.
5. ODGOVORNOST STRANK
5.1. Za neizpolnjevanje ali nepravilno izpolnjevanje drugih obveznosti iz pogodbe sta pogodbenici odgovorni v skladu z veljavno zakonodajo Ruske federacije.
6. VIŠJA SILA
6.1. N
6.2. Pogodbena stranka, za katero je izpolnitev obveznosti postala nemogoča, mora drugo pogodbeno stranko pisno obvestiti o začetku, predvidenem trajanju in prenehanju zgoraj navedenih okoliščin nemudoma, najkasneje pa v 10 (desetih) dneh od njihovega nastanka.
6.3. Neobvestitev ali nepravočasna obvestitev pogodbenici odvzame pravico, da primere pripiše zgoraj navedeni okoliščini kot podlago za oprostitev odgovornosti za neizpolnitev obveznosti.
6.4. Če popolna ali delna izpolnitev obveznosti traja več kot 15 (petnajst) dni, imata stranki pravico v celoti ali delno odpovedati pogodbo brez obveznosti nadomestila morebitnih izgub, vključno s stroški (stroški) druga stranka.
Pogodba o opravljanju informacijskih storitev
POGODBA O INFORMACIJSKIH STORITVAH št.________
________, v nadaljnjem besedilu »stranka«, ki jo zastopa ________ ________, ki deluje na podlagi ________, na eni strani in
________, v nadaljevanju »izvajalec«, ki ga zastopa ________ ________, ki deluje na podlagi ________, na drugi strani,
skupaj imenovani »pogodbenici«, posamično pa »pogodbenik«,
sklenili to pogodbo za zagotavljanje informacijskih storitev (v nadaljevanju »pogodba«), kot sledi:
1. Predmet pogodbe
1.1. V skladu s pogoji "Pogodbe" se "Izvajalec" zavezuje, da bo po navodilih "Stranke" zagotavljal informacijske storitve (v nadaljnjem besedilu "Storitve"), navedene v "Seznamu storitev, ki se izvajajo v okviru pogodba« (Priloga št. ________ k »Pogodbi«), »Stranka« pa se zavezuje plačati »Storitve«. Priloga št.________ je sestavni del »Pogodbe«.
1.2. V okviru »Pogodbe« so »Storitve« zagotovljene na področju ________.
1.3. »Pogodbenik« se zavezuje, da bo »Storitve« opravljal osebno.
1.4. Kraj opravljanja storitve:
________
2. Trajanje pogodbe
2.1. »Sporazum« začne veljati dne ________ in velja do ________.
3. Trajanje opravljanja storitve
3.1. Pogoji za opravljanje storitev so določeni v prilogi št. ________ k »Pogodbi«.
4. Pravice in obveznosti strank
4.1. »Stranka« se zavezuje:
4.1.1. Plačajte "Storitve" v zneskih in pogojih, določenih v "Pogodbi".
4.1.2. Nemudoma posredujte »Pogodbeniku« vse informacije in dokumentacijo, potrebno za zagotavljanje »Storitev«.
4.1.3. Sprejmite »Storitve«, zagotovljene v skladu s pogoji »Pogodbe«.
4.1.4. Informacij, prejetih od »izvajalca« v zvezi z zagotavljanjem storitev po »pogodbi«, ne posredujte tretjim osebam in jih ne uporabljajte na noben drug način, ki bi lahko škodoval interesom »izvajalca«.
4.2. "Stranka" ima pravico:
4.2.1. Nadzorovati zagotavljanje »Storitev« brez poseganja v dejavnosti »Pogodbenika«.
4.2.2. Prejmite od »izvajalca« ustna in pisna pojasnila v zvezi z opravljanjem storitev najpozneje v ________ delovnih dneh od datuma predložitve ustrezne zahteve.
4.2.3. Zavrnite izvršitev »Pogodbe« pod pogojem plačila »Pogodbeniku« dejanskih stroškov, ki jih je imel slednji za zagotavljanje »Storitev«.
4.3. "Izvajalec" se zavezuje:
4.3.1. Zagotavlja ustno in pisno svetovanje »Stranki« o predmetu »Pogodbe«.
4.3.2. Zagotovite »Storitve« visokokakovostno in pravočasno v skladu s pogoji »Pogodbe«.
4.3.3. Prenesite storitve na »Stranko« v skladu s pogoji »Pogodbe«.
4.3.4. Dokumentacije »stranke«, ki jo hrani »izvajalec«, ne prenašajte in ne kažite tretjim osebam.
4.3.5. »Pogodbenik« je odgovoren za varnost originalnih dokumentov, prejetih od »Stranke« in se v primeru izgube zavezuje, da jih bo obnovil na lastne stroške.
4.4. "Izvršitelj" ima pravico:
4.4.1. Samostojno določa oblike in načine zagotavljanja »Storitev« na podlagi zakonskih zahtev ter posebne pogoje"Sporazum".
4.4.2. Na pisno zahtevo prejmete informacije, potrebne za zagotavljanje »Storitev« od tretjih oseb.
4.4.3. Neodvisno določite sestavo strokovnjakov, ki zagotavljajo "Storitve".
4.4.4. Zahtevajte plačilo za opravljene storitve.
4.4.5. Zavrnitev izvršitve »Pogodbe« pod pogojem polnega nadomestila izgub »Stranki« na način, določen v čl. 9 "Sporazumi".
4.4.6. Prejeti od »stranke« vse informacije, ki so potrebne za izpolnjevanje njenih obveznosti po tej »pogodbi«. V primeru nezagotavljanja, nepopolnega ali nepravilnega posredovanja informacij s strani »stranke«, ima »izvajalec« pravico začasno ustaviti izpolnjevanje svojih obveznosti po tej »pogodbi«, dokler ne zagotovi zahtevanih informacij.
5. Stroški storitev
5.1. Stroški »Storitev« po »Pogodbi« znašajo ________ rubljev, vklj. DDV ________% v višini ________ rub.
5.2. Stroški »Storitev« vključujejo znesek stroškov »Izvajalca«, povezanih z zagotavljanjem »Storitev«.
6. Postopek dostave in prevzema storitev
6.1. V ________ delovnih dneh od datuma zaključka vsake stopnje zagotavljanja »Storitev« je »Pogodbenik« dolžan »Stranki« ekspresno ali priporočeno predložiti naslednje dokumente po pošti po izbiri "Izvajalca":
Poročilo o opravljenih storitvah – 1 (en) izvod;
Potrdilo o dostavi in prevzemu opravljenih storitev (v nadaljevanju »Potrdilo«) – 2 (dva) izvoda;
Račun – 1 (en) izvod, izdan v skladu z zakonskimi zahtevami.
6.2. V ________ delovnih dneh od datuma prejema dokumentov, navedenih v členu 6.1 »Pogodbe«, v celoti in pravilno podpisanih, je »Stranka« dolžna s podpisom sprejeti storitve, navedene v »Potrdilu«. »Potrdilo« ali pošljete pisne obrazložene ugovore na »Akt« »Izvršitelju«.
6.3. »Stranki« sta se dogovorili, da če v ________ delovnih dneh od datuma prejema dokumentov, navedenih v klavzuli 6.1 »Pogodbe«, »Stranka« ne zagotovi »Pogodbeniku« po hitri ali priporočeni pošti po svoji izbiri »Stranka« pisno obrazloži ugovore na »Potrdilo«, potem se šteje, da je »Potrdilo« podpisalo »Stranka«, »Storitve«, navedene v »Potrdilu«, pa se štejejo za sprejete s strani »Stranke«.
6.4. Rok za odpravo pomanjkljivosti s strani "Izvajalca" je ________ delovnih dni od dneva, ko "Izvajalec" prejme pisni obrazloženi ugovor "Stranke", določenega v členu 6.2 "Pogodbe".
6.5. Šteje se, da je »izvajalec« pravilno opravil storitve, če »stranki« podpišeta »akt« le, če »izvajalec« prenese vse dokumente, določene v členu 6.1 »pogodbe«.
7. Postopek plačila
7.1. Plačilo za »Storitve« po »Pogodbi« se izvede v ________ bančnih dneh od datuma dostave in prevzema »Storitev« s strani »Strank« v skladu s pogoji »Pogodbe«
7.2. Način plačila za »Storitve«: prenos sredstev s strani »Stranke« v valuti Ruske federacije (rubljev) na poravnalni račun »Izvajalca«. Obenem se šteje, da so obveznosti »Stranke« za plačilo »Storitev« pravilno izpolnjene od dneva, ko banka »Stranke« odpiše sredstva z računa »Stranke«.
8. Odgovornost strank
8.1. Pravo, ki se uporablja v skladu s »Sporazumom«, je pravo Ruske federacije.
8.2. »Stranki« sta odgovorni za neizpolnjevanje ali nepravilno izpolnjevanje svojih obveznosti iz »Pogodbe« v skladu s »Pogodbo« in zakonom.
8.3. Kazen po »Sporazumu« se plača le na podlagi utemeljene pisne zahteve »Strank«.
8.4. Plačilo kazni ne razbremeni »pogodbenikov« izpolnjevanja obveznosti iz »pogodbe«.
8.5. Odgovornost "Izvršitelja":
8.5.1. Za kršitev pogojev zagotavljanja »Storitev« »Izvajalec« plača »Stranki« kazen v višini ________ odstotkov stroškov nepravočasno opravljene faze »Storitev« po »Pogodbi« za vsak dan zamude, vendar ne več kot ________ odstotkov stroškov nepravočasne zagotovitve stopnje "Storitve".
8.5.2. V primeru neizpolnjevanja (nepravilnega izvajanja) s strani »izvajalca« obveznosti iz točke 1.3 »pogodbe«, »izvajalec« plača »stranki« globo v višini ________ za vsak tak primer.
8.5.3. V primeru neizpolnjevanja (nepravilnega izvajanja) s strani "izvajalca" obveznosti prenosa dokumentov iz točke 6.1 "pogodbe", se šteje, da storitve niso prenesene na "stranko", temveč na "izvajalca", skupaj z s kaznijo, določeno v členu 8.5.1 "Pogodba", plača "Stranki" globo v višini ________ za vsak tak primer.
8.6. Odgovornost "Stranke":
8.6.1. Za kršitev pogojev plačila za opravljene »Storitve« »Naročnik« plača »Izvajalcu« kazen v višini ________ odstotkov stroškov zamudno plačane faze »Storitev« v skladu z » Sporazum« za vsak dan zamude, vendar ne več kot ________ odstotkov stroškov nepravočasno plačane faze »Storitev«.
8.6.2. V primeru neizpolnjevanja (nepravilnega izvajanja) s strani »stranke« obveznosti iz točke 4.1.2 »pogodbe«, bo »stranka« plačala »izvajalcu« globo v višini ________ za vsak tak primer .
9. Razlogi in postopek odpovedi pogodbe
9.1. "Pogodba" se lahko prekine: s soglasjem "pogodbenikov", pa tudi enostransko na pisno zahtevo ene od "pogodbenikov" na podlagi razlogov, določenih s "pogodbo" in zakonom.
9.2. Enostranska prekinitev »Pogodbe« se izvede samo na podlagi pisne zahteve »Strank« v ________ koledarskih dneh od datuma, ko druga »Stranka« prejme tako zahtevo.
9.3. »Stranka« ima pravico enostransko prekiniti »Pogodbo«:
9.3.1. V primeru ponavljajoče se kršitve "izvajalca" pogojev za zagotavljanje "storitev" / nepravočasne ponudbe "izvajalca" "storitev" po "pogodbi" z dne ________ ali več stopenj in/ali kršitve pogojev zagotavljanje "Storitev" / nepravočasno zagotavljanje "Pogodbenika" "Storitev" na eni stopnji za obdobje, daljše od ________ delovnih dni.
9.3.2. V primeru, da "izvajalec" krši obveznosti iz točke 1.3 "pogodbe".
9.3.3. Pod pogojem plačila »izvajalcu« dejanskih stroškov, ki jih je slednji imel za opravljanje storitev.
9.4. »Pogodbenik« ima pravico enostransko prekiniti »Pogodbo«:
9.4.1. V primeru ponavljajoče se kršitve s strani »Stranke« plačilnih pogojev za »Storitve«/zamude pri plačilu s strani »Stranke« za »Storitve« po »Pogodbi« iz ________ ali več stopenj in/ali kršitvi plačilnih pogojev za »Storitve« ”/zamuda pri plačilu “Strankam” za “Storitve” na eni stopnji za obdobje, daljše od ________ delovnih dni.
9.4.2. Predmet polnega nadomestila izgub »Stranki«.
9.4.3. V primeru ponavljajoče se (________ ali večkrat) kršitve obveznosti s strani »Stranke« iz točke 4.1.4 »Pogodbe«.
10. Reševanje sporov iz pogodbe
10.1. Odškodninski postopek za reševanje sporov iz »Pogodbe« je obvezen za »Stranki«.
10.2. Pisma o zahtevkih pošljejo »pogodbenici« po kurirju ali priporočeni pošti z obvestilom o dostavi slednjega naslovniku na lokaciji »pogodbenikov«, določeni v 13. členu »pogodbe«.
10.3. Pošiljanje zahtevkov s strani »pogodbenikov« na način, ki ni določen v členu 10.2 »pogodbe«, ni dovoljeno.
10.4. Rok za obravnavo reklamacijskega pisma je ________ delovnih dni od dneva, ko ga je naslovnik prejel.
10.5. Spori iz »Pogodbe« se rešujejo na sodišču v ________.
11. Višja sila
11.1. »Stranki« sta oproščeni odgovornosti za popolno ali delno neizpolnitev obveznosti iz »Pogodbe« v primeru, da je neizpolnitev obveznosti posledica višje sile, in sicer: požara, poplave, potresa, stavke, vojne, dejanj. vladnih organov ali drugih, ki niso pod nadzorom "strank" okoliščin.
11.2. »Stranka«, ki ne more izpolniti svojih obveznosti iz »Sporazuma«, mora nemudoma, vendar najkasneje ________ koledarskih dni po nastopu okoliščin višje sile, o tem pisno obvestiti drugo »Stranko« in predložiti dokazila, ki so jih izdali pristojni organi.
11.3. »Stranki« potrjujeta, da plačilna nesposobnost »Stranki« ni dogodek višje sile.
12. Drugi pogoji
12.1. »Stranki« nimata temeljnih ustnih dogovorov. Vsebina besedila »Sporazuma« v celoti ustreza dejanskemu izrazu volje »Strank«.
12.2. Vsa korespondenca o predmetu »Sporazuma« pred njegovo sklenitvijo izgubi pravno veljavo od datuma sklenitve »Sporazuma«.
12.3. »Pogodbenici« potrjujeta, da če katera od določb »Pogodbe« postane neveljavna v času njene veljavnosti zaradi sprememb zakonodaje, so preostale določbe »Pogodbe« zavezujoče za »Pogodbenici« v času veljavnosti "Sporazum".
12.4. "Sporazum" je sestavljen v 2 (dveh) izvirnih izvodih v ruskem jeziku, po en za vsako od "strank".
13. Naslovi in podatki strank
"Stranka":
Poštni naslov - ________;
E-naslov - ________;
OGRN - ________;
r/s - ________
V ________
c/s ________
BIC ________.
"Izvršitelj":
Pravni naslov - ________;
Poštni naslov - ________;
Telefon - ________; Faks - ________;
E-naslov - ________;
KOSITER - ________; Kontrolna točka - ________;
OGRN - ________;
r/s - ________
V ________
c/s ________
BIC ________.
14. Seznam aplikacij
14.1. Priloga št.________ - Seznam storitev, opravljenih po pogodbi.
15. Podpisi strank
V imenu "Stranke"
___________________ ________
V imenu "Izvršitelja"
___________________ ________
V nadaljnjem besedilu se imenujemo___ »stranka«, ki jo zastopa ___________________, ki deluje__ na podlagi ___________________, na eni strani, in ___________________, v nadaljevanju »izvajalec«, ki jo zastopa ___________________, ki deluje___ na podlagi ___________________, dne na drugi strani sklenil pogodbo o naslednjem:
1. PREDMET POGODBE
1.1. Naročnik naroči, izvajalec pa se zavezuje, da Stranki posreduje podatke o naročnikih (po seznamu storitev iz Priloge št. 1) na podlagi vpisanih podatkov v avtomatizirani sistemi, naročnik pa se zavezuje, da bo te storitve plačal.
1.2. Naročnik in izvajalec si izmenjujeta podatke po elektronski pošti, elektronski pošti, telefonu, faksu, drugih ____________. Elektronski naslovi so navedeni dodatno.
2. STROŠEK DELA IN POSTOPEK PLAČILA
2.1. Za opravljene storitve, ki so določene v točki 1.1 Pogodbe, Naročnik izvrši plačila Izvajalcu v skladu s protokolom za dogovor o pogodbeni ceni (Priloga št. 2).
2.2. Ob prvi sklenitvi pogodbe mora naročnik plačati predplačilo v višini 100% načrtovanega obsega dela v skladu s točko 1.1 te pogodbe.
2.3. Stranka se zavezuje, da bo zagotovila stalno razpoložljivost predplačila za načrtovano mesečno količino informacij, vendar ne manj kot 50% povprečnega mesečnega stroška informacij za preteklih ____ mesecev.
2.4. Plačilo za opravljene storitve izvaja naročnik mesečno v skladu z uveljavljeno obliko akta o opravljenem delu, določenem v členu 1.1 pogodbe. Stranka izvede plačilo v ___ bančnih dneh po podpisu akta s strani obeh strani.
Plačilo storitev se izvede z nakazilom sredstev na TRR izvajalca.
2.5. V primeru spremembe predpisov glede cenovne in davčne politike se pogodbena cena (priloga št. 2) lahko spremeni. O spremembi pogodbene cene izvajalec obvesti naročnika en mesec pred začetkom veljavnosti nove cene.
2.6. Stranki v roku ___________ od dneva, ko naročnik prejme obvestilo o spremembi pogodbene cene, skleneta Dodatno pogodbo o spremembi pogodbene cene, ki je sestavni del te pogodbe.
2.7. Pogodbene cene, dogovorjene za en mesec, veljajo do konca koledarskega meseca.
2.8. V primeru nezmožnosti izvedbe po krivdi naročnika se storitve plačajo v celoti.
2.9. V primeru, da je do nemožnosti izvedbe prišlo zaradi okoliščin, za katere nobena stranka ni odgovorna, je naročnik dolžan izvajalcu povrniti dejansko nastale stroške.
3. ODGOVORNOST STRANK
3.1. Za neizpolnjevanje ali nepravilno izpolnjevanje obveznosti iz te pogodbe sta naročnik in izvajalec odgovorna v skladu z veljavno zakonodajo Ruske federacije.
3.2. Za zamudo pri plačilu računov naročnik plača izvajalcu kazen v višini ___% zneska opravljenih storitev za vsak dan zamude.
3.3. Izvajalec ne odgovarja za motnje v delovanju elektronske pošte (sicer), ki so nastale brez krivde izvajalca.
3.4. Izvajalec ne odgovarja za izkrivljanje podatkov o naročnikih pri vnosu podatkov v avtomatizirane sisteme.
3.5. Izvajalec ni odgovoren za kršitev celovitosti ali dela informacij, ki so posredovane naročniku preko odprti kanali komunikacije v skladu s pogoji te pogodbe.
3.6. Naročnik in izvajalec se zavezujeta izvajati protivirusne ukrepe za zaščito informacij in zaščito pred širjenjem agresivne programske opreme.
3.7. Stranka ima pravico zavrniti izpolnitev pogodbe, pod pogojem, da izvajalcu plača stroške, ki jih je dejansko imel.
3.8. Izvajalec ima pravico zavrniti izpolnitev pogodbenih obveznosti le, če je naročniku v celoti povrnjena škoda.
4. REŠEVANJE SPOROV
4.1. Stranki si bosta prizadevali vse morebitne spore iz te pogodbe rešiti s pogajanji. Če ti ukrepi ne bodo imeli učinka, se zadeva napoti na arbitražno sodišče.
5. VIŠJA SILA
5.1. Stranki sta oproščeni odgovornosti za popolno ali delno neizpolnitev katere koli obveznosti iz pogodbe, če je bila ta neizpolnitev posledica višje sile, in sicer: poplava, požar, potres, vojna, revolucija, epidemija, embargo - ali prepovedi pristojnih državnih organov in sprememb veljavne zakonodaje, ki so nastale po podpisu tega sporazuma in jih stranki nista mogli predvideti ali preprečiti z razumnimi ukrepi. V tem primeru se rok za izpolnitev obveznosti po pogodbi odloži sorazmerno s časom, v katerem so te okoliščine in njihove posledice obstajale.
5.2. Stranka, za katero je nemogoče izpolniti svoje obveznosti po pogodbi, je dolžna drugo stranko takoj obvestiti o nastopu in prenehanju zgoraj navedenih okoliščin. Nepravočasna obveščenost o okoliščinah višje sile prikrajša zadevno stranko pravico do sklicevanja nanje v prihodnje.
5.3. Ustrezna dokazila o obstoju zgoraj navedenih okoliščin in njihovem trajanju bodo _____________________________________.
(akti pristojnih organov)
5.4. Če okoliščine in njihove posledice trajajo več kot ___ mesecev, ima vsaka od pogodbenih strank pravico v celoti ali delno odpovedati pogodbo in v tem primeru nobena stranka ne bo imela pravice zahtevati od druge stranke odškodnine za možne izgube.
6. TRAJANJE POGODBE
6.1. Obdobje veljavnosti te pogodbe je nastavljeno od "___"________ ___ do "___"________ ___. Pogodba se samodejno podaljša za naslednje leto, razen če katera koli pogodbena stranka odpove pogodbo vsaj en mesec pred iztekom pogodbe.
6.2. Stranki imata pravico odpovedati pogodbo v primeru kršitve njenih pogojev na način, ki ga določa veljavna zakonodaja Ruske federacije. V tem primeru se stranki zavezujeta, da bosta pisno obvestili o svoji nameri in navedli razloge za odpoved pogodbe. Tako sporočilo mora biti drugi pogodbenici poslano najkasneje en mesec pred datumom odpovedi pogodbe.
6.3. Dodatki in spremembe te pogodbe se štejejo za veljavne, če so sestavljene v pisni obliki in podpisane s strani obeh strank.
7. KONČNE DOLOČBE
7.1. Stranki sta dolžni druga drugo nemudoma obvestiti o spremembi naslova ali bančnega računa.
7.2. Vse priloge k tej pogodbi so njen sestavni del.
7.3. V vseh drugih pogledih, ki niso predvideni v tem sporazumu, stranki vodi veljavna zakonodaja Ruske federacije.
7.4. Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih z enako pravno veljavo, po enega za vsako stranko.
7.5. Aplikacije:
1. Seznam opravljenih informacijskih storitev (Priloga št. 1).
2. Protokol o dogovoru o pogodbeni ceni (Priloga št. 2).
8. PRAVNI NASLOVI STRANK
8.1. IZVAJALEC: __________________________________________
STRANKA: _________________________________________________
__________________________________________________________.
IZVAJALEC: NAROČNIK: _______________________ ________________________ _______________________ ________________________ _______________________ ______________________ M.P. M.P.
